MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

1. OBJETO ....................................................................................................................................................................... X 1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR ........................................................................................... X 1.2. CLASIFICADOR DE BIENS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) ........................................ X 1.3. CONDICIONES TÉCNICAS ..................................................................................................................... X 2. VALOR DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO ............................................................................................... X 3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO .................................................................................................... X 4. PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................................................................ X 5. FORMA DE PAGO......................................................................................................................................................... X 6. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS ......................................................................................................... X 7. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO .................................................................................................... X 8. EXPEDICIÓN DE ADENDAS .......................................................................................................................... X 9. TÉRMINO DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS .......................................................................................... X 10. LUGAR Y CONDICIONES DE RECBIO DE LAS OFERTAS ............................................................................... X 11. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN ............................................. X 11.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN ....................................................................... X 11.1.1. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA ……………………………………………………………………….X 11.1.2. SITUACIÓN MILITAR ………………………………………………………………………………………………X 11.1.3. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES NACIONALES ………………………………………………………X 11.1.4. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES Y DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR ………………………………………………..X 11.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN .................................................. X 11.2.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT……………………………………………………………………………….X 11.2.2. PRECIO ……………………………………………………………………………………………………………………X 11.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN ........................................................ X 11.4. EXPERIENCIA ...................................................................................................................................................... X 12. CRITERIOS DE DESEMPATE .................................................................................................................................. X 13. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DE DECLARATORIA DE DESIERTA ....................... X 14. CONDICIONES ADICIONALES QUE REGIRAN LA FUTURA ACEPTACIÓN DE OFRECIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO ............................................................................................................... X 15. REGIMEN SANCIONATORIO Y CLAUSULAS EXCEPCIOANALES............................................................... X 16. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002....................................................................................... X 17. INDEMNIDAD .............................................................................................................................................. X 18. INVITACION A VEEDURIA CIUDADANA ...................................................................................................... X 19. CRONOGRAMA DEL PROCESO .............................................................................................................................. X Anexo 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................................. X Anexo 2 - Formato Cantidades de obra ........................................................................................................................ X Anexo 3 - Formato Análisis de precios Unitarios ......................................................................................................... X Anexo 4 - Formato Compromiso anticorrupción ......................................................................................................... X Anexo 5 – FORMULARIO REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES .......................... X

Página 2. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 6 – FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE .......................................................................................... X Anexo 7 – FORMULARIO PACTO EXPRESO DE MULTAS Y/O CLÁUSULA PENAL .................................................. X Anexo 8 - Formato de oferta económica. .................................................................................................................... X Anexo 9 - Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia .................................................................................................................................................... X Anexo 10 –Formato Datos Básicos Beneficiario Cuenta ........................................................................................... X Anexo 11 –Formato de certificado para acreditar ofrecimiento de especificaciones técnicas .............................. X Anexo 12 –NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ................................................................................................................. X

Página 3. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

1. OBJETO: 1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR El objeto a desarrollar es [servicio de mantenimiento de la zona operativa y villa radar] y tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo 1, 2, 3, y 11. Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en los estudios previos. En todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 1.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel

Código UNSPSC 72101500

Segmento

Familia

Clase

Producto

Servicios de Edificación, Servicios de Servicios de apoyo ] Construcción de mantenimiento y para la Instalaciones y reparaciones de construcción Mantenimiento construcciones e instalaciones

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS: La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del Anexo No. 1 (ANEXO TÉCNICO). 2.

VALOR DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO:

El valor del presupuesto del proceso corresponde a la suma de cincuenta millones de pesos M/CTE. $ 50’000.000 incluido IVA y los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios unitarios. El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 Aéreo de Combate N°3 pagará al Contratista el valor del Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal así: UNIDAD EJECUTORA NÚMERO CDP POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO Valor total vigencia Fiscal 2017

15-01-05-005 6517 A-204-5-1-10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

VIGENCIA FISCAL 2017 FECHA CDP: 13-01-2017 Hasta $ 50’000.000 $ 50’000.000

El proponente no podrá exceder en su propuesta económica el valor del presupuesto oficial asignado, so pena de rechazo de la misma, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego. 3.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato se deberá realizar en el (los) siguiente(s) sitio(s): VILLA-RADAR UBICADO EN RIOHACHA, GUAJIRA. 4.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Página 4. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

El plazo del Contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y de la suscripción del acta de inicio hasta el [vencimiento del plazo de ejecución, así: I) POR PARTE DEL CONTRATISTA: entregará a entera satisfacción la totalidad del servicio contratado a más tardar el 30 de agosto de 2017. II) POR PARTE DEL CONTRATANTE: pagará los servicios prestados de acuerdo al plan de pagos, realizando el último pago a más tardar el PAC octubre de 2017. 5.

FORMA DE PAGO:

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato mediante precios unitarios así: No. PAGOS Saldo del 1 contrato

VALOR $ $ 50.000.000 ó hasta por el valor correspondiente al saldo del Contrato

PAC MES

VIGENCIA DEL RECURSO 2017

Para ser cancelado cargo al PAC octubre 2017

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3] se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. Nota 3: Los proponentes deberán informar o allegar una certificación en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3. Anexo No.10. Nota 4: No se realizará ningún tipo de pago, sin presentación de la factura respectiva. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos. Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera. PARÁGRAFO PRIMERO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al sistema de información financiera, se suministra la siguiente información: A. Datos del Beneficiario: 1) Contratista: XXXXX. 2) Clase de persona: XXXX; 3) NIT: XXXX; 4) Ciudad: XXXX; País: COLOMBIA; 5) Dirección: XXXXX; 6) Teléfono: XXXX; Telefax: XXXX; 7) Correo electrónico: XXXXX; B. Datos Entidad Financiera: 1) Nombre de la entidad financiera: XXXX; 2) Ciudad: XXX. 3) Tipo de cuenta: XXXX; 4) Número de cuenta: XXX. 6) Titular de la cuenta: XXX.

Página 5. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

PARÁGRAFO SEGUNDO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: El Departamento Financiero FAC verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social. PARÁGRAFO CUARTO: CONTRIBUCIÓN LEY: El contratista debe tener en cuenta la ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla pro universidad nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. Esta contribución se pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos cuyo valor esté entre: Cuantía de los Contratos de obra % de contribución Entre 1 y 2000 SMMLV 0.5% Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1% Contratos Mayores a 6.001 SMMLV 2% La base gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duración del contrato respectivo. La contribución será liquidada y retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista. PARÁGRAFO QUINTO: CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738 de 2014 por la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribución de contrato de obra el 5% sobre la base gravable. 6.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 1. Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma. 2. Cuando se evidencie que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. 3. Cuando se evidencie confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva. 4. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL MINISTERIO. 5. Cuando las ofertas estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta. 6. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 7. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades. 8. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial TOTAL y/o efectuada la corrección aritmética por el Comité Económico Evaluador lo supere. 9. Cuando no se presente al momento de cierre del proceso, junto con la propuesta de requisitos habilitantes el Anexo No.8 Propuesta Económica. 10. Cuando se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y prohibición. 11. Cuando la oferta es presentada por un Proponente distinto al que aparece en los documentos soporte o anexos de la Oferta. 12. Cuando el oferente no aporte en el término establecido por [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3] los documentos objeto de subsanación o las aclaraciones solicitadas (Sentencias 26 de febrero de 2014. exp. 25.804, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 27986, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 29855) 13. En los demás casos en que la invitación pública expresamente lo diga. 7.

CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO:

El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea, declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se

Página 6. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en la invitación publica; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el Ordenador del Gasto del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea, no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante comunicación motivada, ejecutoriada, la cual debe ser notificada personalmente, y que se publicará en el SECOP. 8.

EXPEDICION DE ADENDAS:

Se podrán modificar las Invitaciones Públicas a través de adendas, expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. De igual forma, se podrá expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Las adendas se publicarán en el SECOP – www.contratos.gov.co – en días hábiles entre las 7:00 a.m a las 7:00 p.m., con lo que se entienden comunicadas y se presume su conocimiento por parte de los interesados. En consecuencia será responsabilidad del oferente la consulta permanente de la página, dado que deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del proceso será la enviada por el El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3. En consecuencia, la información oficial del proceso de selección se publicará en el SECOP – www.contratos.gov.co –, y/o se comunicará o informará por los mecanismos aquí señalados, según corresponda. 9.

TÉRMINO DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 podrá solicitar hasta la adjudicación aclaraciones a los proponentes en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el proponente en su oferta, siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de manera que el mismo pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Igualmente, podrá solicitar a los proponentes hasta la adjudicación, subsanar todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje. El proponente deberá responder a las solicitudes de aclaración y subsanación dentro del término fijado por El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 en el numeral 19 Cronograma. En el evento que el oferente no de respuesta dentro del término al requerimiento de aclaración o subsanación que le haga bien sea en el momento de evaluación de las ofertas o con ocasión en las observaciones presentadas oportunamente dentro del traslado de las mismas [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3], la oferta será rechazada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (sentencias 26 de febrero de 2014. exp. 25.804, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 27986, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 29855). El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata el numeral 19. Nota: es obligación del oferente confirmar que los documentos allegados en respuesta a los requerimientos de la Entidad hayan sido recibidos en el Departamento de Contratación COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 o en el correo [[email protected]] Realizada esta verificación el MINISTERIO publicará en el SECOP – www.contratos.gov.co – el informe respectivo. El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP y del mismo se dará traslado durante un (1) día hábil, término dentro del cual los oferentes podrán presentar observaciones al mismo.

Página 7. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

10. LUGAR Y CONDICIONES DE RECIBO DE LAS OFERTAS: No se aceptan ofertas alternativas o parciales. La Fuerza Aérea Colombiana adjudicará el presente proceso por el valor de la propuesta que presente el oferente con menor precio. La oferta presentada por el oferente será rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. La oferta se recibe directamente en: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3. DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN KM 3 VIA MALAMBO Teléfono: 3678550 Ext.1252. MALAMBO, ATLANTICO Asesor responsable: ASD2 GUSTAVO ARIZA [email protected] Preparación y presentación de la propuesta: Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en los formatos contenidos en los anexos Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético, en original y dos copias idénticas en sobre cerrado. En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva Acta y se procederá a su foliación, caso en el cual, el oferente asumirá las consecuencias que se puedan generar por errores en la misma. La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el estudio previo. Las propuestas serán abiertas en el lugar, fecha y hora señaladas para el cierre del proceso, en presencia de los proponentes que deseen asistir. Las propuestas que sean presentadas por correo certificado, serán abiertas por el Ordenador de Gasto, o su delegado bajo la responsabilidad del oferente. A la hora establecida en el cronograma para presentar ofertas, El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3, las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original. En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras. El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, publicará la correspondiente Acta de Cierre con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.

Página 8. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

El rotulo del sobre deberá indicar cuál es la oferta ORIGINAL

LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTA

 Lugar: COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3- CONTROL ACCESO.  Teléfono 3678550 Ext. 1252  Fecha: 15 DE MAYO DE 2017  Hora: 10:00:00 Horas

11. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN: Los requisitos habilitantes serán verificados al proponente con el precio más bajo. El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos: 11.1.

DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN (COMITÉ JURÍDICO):

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROPONENTES: CAPACIDAD JURÍDICA: En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta o desde su requerimiento, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. Diligenciar el Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a su presentación o subsanación. Para el caso de las personas naturales con establecimiento de comercio, deberán allegar el certificado de matrícula mercantil expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta o subsanación. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. En el evento que el proponente se presente en calidad de profesión liberal, no estarán obligados en presentar ningún documento que acredite su existencia, pero sí deberán allegar junto con su oferta la tarjeta o matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere cuando su objeto sea indeterminado. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas

Página 9. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. Para el caso de Instituciones de Educación Superior se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 44 del Decreto 2150 de 1995, articulo 1 de la Ley 537 de 1999 y artículo 124 del Decreto 266 de 2000. En el evento de ser una persona jurídica de naturaleza pública, deberá acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante el cual se dio la autorización para ofertar, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. Los municipios, y las entidades públicas de creación constitucional o legal no deben acreditar su existencia. No se deberá acreditar la representación de la Nación, departamentos, municipios y distritos. Para el caso de las Entidades Públicas que no son de creación constitucional o legal se podrá presentar el o los acto(s) administrativo(s) donde se pueda verificar la información antes solicitada. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la ley 1801/2016, el Comité Jurídico Evaluador debe consultar el Registro Nacional de Medidas Correctivas CNPC, con el fin de constatar que el oferente no se encuentra en imposibilidad de contratar con el estado por el no pago de multas a través del siguiente link https:// https://www.policia.gov.co/ 11.1.1.

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA:

El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de ciudadanía del Representante Legal o de quien firma la propuesta. El oferente extranjero deberá allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de Extranjería del Representante Legal o de quien firma la propuesta. En caso de que no cuente con dicho documento deberá allegar copia del Pasaporte 11.1.2.

SITUACION MILITAR:

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 1780/2016, el Comité Jurídico Evaluador verificará el estado de la situación militar de las personas que deseen celebrar contratos con el Estado por medio de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation. 11.1.3.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES NACIONALES:

Y APORTES

Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda y las planillas de pago de los últimos (6) seis meses. Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el oferente y las planillas de pago de los últimos (6) seis meses. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. (Planillas de aportes al sistema de Seguridad social), según corresponda.

Página 10. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Cuando se trate de personas naturales que nunca han contratado con el estado, y/o que nunca han estado afiliadas al sistema de seguridad social, deberán acreditar el certificado de afiliación de la EPS y Pensión. Cuando se trate de personas con asignación de retiro, la cotización del 12,5% por salud deberá efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (artículo 279 ley 100/93, Concepto 20131120-1062071 del 15 de agosto del 2013). No deberán hacer aportes a pensión (artículo 4 ley 797/03) y tampoco será obligatorio aportar al sistema de riesgos laborales (ley 1562 de 2011). NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: En todo caso la Entidad podrá requerir los documentos que soporten las afirmaciones presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona natural según el caso. NOTA 3: Este requisito también será exigible además para la firma del contrato y para los pagos. 11.1.4.

REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES Y DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR:

Se aplicará lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Para efectos de definir si el proponente se encuentra incurso en inhabilidad por incumplimiento reiterado, bastará con que se verifique por parte del comité jurídico evaluador la configuración de alguna de las conductas señaladas en el art. 90 de la Ley 1474 de 2011, para que el comité aplique la causal de rechazo y el proponente quede excluido del proceso. Conforme a lo anterior, deberá tenerse en cuenta que la inhabilidad se extiende por un término de 3 años (límite temporal) contados a partir de la inscripción de la ultima multa o incumplimiento, situación que se verá reflejada en el ANEXO No.5, dada la imposibilidad de exigir RUP. Por otra parte, la Entidad verificará la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes que impidan la habilitación de los mismos en el proceso de selección. Para efectos de facilitar la evaluación jurídica en estos aspectos, el proponente deberá diligenciar el ANEXO No.5 “Reporte de multas y sanciones de contratos anteriores” y el ANEXO No.4 “Compromiso anticorrupción”. 11.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN: (COMITÉ ECONOMICO) 11.2.1

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT

El proponente deberá anexar RUT actualizado. Adicionalmente, el oferente debe diligenciar el ANEXO No.10. “Datos Básicos Beneficiario Cuenta” y anexar Certificación bancaria (30 días máximo anteriores a la fecha de cierre del proceso); tipo de cuenta y titular de la cuenta (debe corresponder a la persona jurídica o natural que se presenta en calidad de oferente). Nota: Para el caso de oferentes plurales por medio de uniones temporales o consorcios, se deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio. (Aplica solo en caso de ser adjudicatario). 11.2.2

PRECIO:

Los requisitos habilitantes serán verificados al proponente con el precio más bajo antes de IVA.

Página 11. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

La oferta deberá presentarse en pesos colombianos y el oferente debe diligenciar el ANEXO No.8. “Formato de oferta económica” El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado. NOTA1: De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial 6302 de 2014, la administración en aras de garantizar el principio de Igualdad entre los oferentes, evaluara las ofertas antes de IVA, los oferentes al establecer su oferta deben prever que el valor total de la oferta (Incluyendo impuestos y gravámenes de ley) no debe superar el presupuesto oficial asignado, so pena de rechazo de la oferta. NOTA2: El valor excedente que resulte de la diferencia entre el valor ofertado corregido y el presupuesto oficial, la administración podrá adicionar en mayores cantidades de acuerdo a los estudios previos del proyecto y serán avalados por el gerente del proyecto y el ordenador del gasto. NOTA3: Para los proponentes que presentan sus estados financieros a DICIEMBRE 31 DE 2016 con implementación y cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se requiere certificación del Contador Público. (DE ACUERDO A MODALIDAD DE CONTRATACIÓN APLICA)

11.2.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN (COMITÉ TECNICO):

El comité técnico evaluador deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, de acuerdo a lo requerido en el “Anexo técnico”, así como el plazo y lugar de entrega establecidos en la presente solicitud de cotización. Diligenciar igualmente el “Formato de certificado para acreditar ofrecimiento de especiaciones técnicas” 11.3.

EXPERIENCIA

El oferente deberá adjuntar certificaciones de experiencia en “Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones" código UNSPSC Versión No.140801 vigente para Colombia bajo el No. 72102900, emitidas por la entidad contratante, en las que se certifique la realización del objeto contractual, con un único contrato cuyo valor sea igual o superior al 68 SMLMV. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por las Entidades Contratantes de los proyectos y debe incluir: Objeto del Contrato, Entidad contratante, dirección, teléfonos, constancia de recibo a satisfacción, monto del contrato, tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización. El Contratista deberá anexar las certificaciones solicitadas anteriormente.

El oferente debe diligenciar el ANEXO No. 6. “Experiencia del proponente” 12.

CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate a menor precio, la entidad evaluará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados según el orden de entrega de las mismas, para tal efecto el día de cierre de ofertas se diligenciará la respectiva planilla de recibo de ofertas, documento base para determinar quién entregó primero la oferta.

13.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DE DECLARATORIA DE DESIERTA:

Página 12. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

El MINISTERIO seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todo efecto el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. En la comunicación de aceptación, El MINISTERIO manifestará la aceptación expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la entidad y del supervisor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. En caso de no lograrse la adjudicación se declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada la cual debe ser notificada personalmente y debidamente ejecutoriada, la cual se publicará en el SECOP. Si hubiere proponente, el término para presentar el recurso de reposición contra el acto de declaratoria de desierto correrá desde la notificación del acto correspondiente. 14.

CONDICIONES ADICIONALES QUE REGIRAN LA FUTURA ACEPTACION DE OFRECIMIENTO Y EJECUCION DEL RESPECTIVO CONTRATO: A. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS EXIGIBLES %

20

Cumplimiento del contrato Pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales

legales

e

Estabilidad y Calidad de la obra

30

50

VIGENCIA

Su vigencia ira por el término de ejecución del contrato. Su vigencia ira por el término de ejecución del contrato y 3 años más. Debe constituirse previo al perfeccionamiento del contrato y su vigencia va desde el recibo a satisfacción de la obra y 5 años más

B.

15.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

%

VIGENCIA

Responsabilidad Extracontractual

200 SMLV

Su vigencia ira por el plazo de ejecución.

REGIMEN SANCIONATORIO Y CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Con la presentación de la oferta, el proponente, acepta el régimen sancionatorio señalado en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011, articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que los adicionen, modifiquen o complementen, así como el régimen de cláusulas exorbitantes señalado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, dentro del cual se garantizará el debido proceso.

16.

CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002: En cumplimiento al art. 50 de la Ley 789 de 2002 se requiere que dentro de los 10 días calendario siguientes a la publicación de la presente invitación pública, se acredite por parte del revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses. NOTA: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán

Página 13. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

17.

INDEMNIDAD El Contratista se obliga a mantener indemne a El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

18.

INVITACION A VEEDURIA CIUDADANA En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y ley 850 de 2003, el Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO: EL MINISTERIO ha definido que el proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo con el presente cronograma:

ACTIVIDAD Publicación de la invitación pública a presentar ofertas. Plazo para la publicación de formularios de preguntas y respuestas en el SECOP Plazo para la publicación de adendas en el SECOP.

PLAZO ó FECHA 09-05-2017

A más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas A más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas Prórroga del plazo para presentar ofertas UN DIA HABIL Fecha y hora de recepción de ofertas 15-05-2017 a las 10:00:00 horas VALIDEZ MINIMA DE LAS OFERTAS Noventa (90) días Plazo de evaluación de las ofertas Tres (03) días hábiles posteriores al cierre del proceso Plazo para realizar requerimientos y aclaraciones con Dentro de los tres (03) días hábiles de la evaluación fundamento en las observaciones presentadas Fecha de publicación de la evaluación del menor Cuatro (4) días hábiles posteriores al cierre del proceso precio en el SECOP. Término de traslado de la evaluación y plazo para Un (01) día hábil posterior a la publicación de la evaluación presentar observaciones Publicación Respuesta observaciones Un (01) día hábil posterior a la observación Plazo máximo para la publicación de la aceptación de Cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación de la la oferta, oferta del adjudicatario del proceso (o de la evaluación. declaratoria de desierto) Registro Presupuestal Entrega de garantías (si aplica) Aprobación de las garantías (si aplica) Ejecución Pago

Tres (03) días hábiles posteriores a la publicación de la aceptación en el SECOP. Cinco (05) días hábiles posteriores al registro presupuestal Tres (03) días hábiles posteriores a la entrega de garantías 30 de agosto de 2.017 PAC OCTUBRE 2017 La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO

Página 14. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(ORIGINAL FIRMADO) COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 Delegado Contractual CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA C. C. 94.384.664

V°B° del Gerente de Proyecto NOMBRE CC

Asesor Contratos Elaboró: ASD2 GUSTAVO ARIZA

Especialista Jurídico Contractual Revisó: ST SANTOS ALEJANDRA

Página 15. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 1 - Especificaciones técnicas FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 GRUPO DE APOYO LOGISTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas, se verificaran en obra y estarán sujetas a verificación y posterior reporte de cuadro de mayores y menores cantidades. Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervisión. Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervisión. El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras. ITEM

1 1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1 2.2

DESCRIPCION

UNIDAD

ALOJAMIENTOS ENCHAPE PISO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES Desmonte y retiro de alfombra existente. M2 Se debe retirar de forma cuidadosamente la totalidad de la alfombra, procurando no desprender el afinado de placa, para ello se debe utilizar una espátula que corte la pega existente, esto se debe realizar progresivamente hasta desprender la totalidad del material y posteriormente retirarlo. Alistamiento de superficie (SELLAR SUPERFICES IRREGULARES) M2 de generarse desprendimientos del afinado durante el retiro de la alfombra, este debe ser reparado con un mortero a base de cemento y arena con el cual se rellenaran dichas áreas hasta nivelar la superficie. Enchape de piso formato 60X60 centímetros. M2 Se debe realizar la preparación de la superficie humedeciéndola previamente, en cuanto al enchape este debe sumergirse en agua durante mínimo 2 días con el fin que el material se dilate y no se generen futuros desprendimientos del material, deberá ser pegado Guarda escoba en misma referencia de enchape de piso ML Este será instalado con una altura de 9 cm en el perímetro del área enchapada, para ello se deberá utilizar mezcla especial para pega de pisos, pegacor o similar. Se debe realizar el mismo proceso de humedecido antes de proceder a su instalación. TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS-SANITARIAS Y DE TELEFONIA DESCRIPCION Consiste en la fabricación de tapas en concreto reforzado con lo espesores indicados en cada ítem, el concreto a utilizar deberá ser de 3000 psi, se deben fundir en sitio, cada tapa deberá tener su correspondiente manija de agarre elaborada con varilla de 1/2" con un área de agarre de 15 centímetros, dicha manija deberá quedar a nivel con la tapa, para que esto ocurra se debe realizar el desbastado al concreto en esa zona hasta que la manija quede a nivel, con el fin de evitar que el elemento se convierta en un obstáculo que cause accidentes al personal que transita por las diferentes áreas. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: 1,10 x 1,20 metros, espesor= 10 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .83 x .84 metros ancho 8 UND centímetros

CANTIDA D

1 1

Página 16. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.11 2.12 3 3.1

3.2

4 4.1 5 5.1

5.2

5.3

5.4

Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .65 x .66 metros, espesor= 6,5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .28 x .20 metros, espesor= 5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .61 x .61 metros, espesor= 6,5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .66 x .71 metros, espesor= 6,5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto dimensiones:.70 x .70 metros, espesor= 8 UND centímetros. TAPAS METALICAS DESCRIPCION Consiste en la fabricación de tapas metálicas con lamina alfajor calibre 12, con las dimensiones relacionadas en cada ítem, dichas tapas deberán tener dobleces o aletas a 90 grados en todos sus cantos con un acho de 5 centímetros con el fin que el agua no se filtre al interior del pozo, dicha tapa deberá encajar en un recuadro fabricado en Angulo de 2" con una de las aletas hacia arriba como se observa en la imagen anexa (imagen 01) esta deberá tener en uno de sus costados bisagras para la apertura y cierre de la misma, también contara con una manija para fácil maniobra. Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 94 x 94 UND Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 66 x 44 UND CAMBIO DE LINEAS DE ALAMBRES DE PUAS AREA DE ZONA OPERATIVA. Desmonte y retiro de alambre de púa existente ML Consiste en el desmonte de 6 líneas de alambre de púa cada una de 180 metros aproximadamente, estas están ubicada a una altura de 3 metros aprox sirviendo de protección perimetral, el desmonte debe realizarse cuidadosamente ya que actualmente existe una concertina por lo que el operario deberá tener todos los implementos necesarios para evitar accidentes durante la ejecución de la actividad. Suministro e instalación de alambre de púa ML Consiste en la instalación de 6 líneas de alambre de púa de 180 metros cada una sobre tubos con punta en Y donde irán sujetas las líneas con una separación no máxima a 20 cm entre las mismas, el contratista debe suministrar todos los elementos necesario para su instalación. AREA DE GENERADORES Pintura epóxica piso edificio generadores M2 ALOJAMIENTO DE PERSONAL MILITAR Desmonte y retiro de enchape y guardaescoba M2 consiste en la demolición y retiro de guardaescoba sin generar mayores daños a los muros existentes, todo el materia deberá ser retirado y acopiado en el lugar que el supervisor determine. Enchape de piso en porcelanato de .60 x .60 metros color beige M2 Se debe realizar la preparación de la superficie humedeciéndola previamente, en cuanto al enchape este debe sumergirse en agua durante mínimo 2 días con el fin que el material se dilate y no se generen futuros desprendimientos del material, deberá ser pegado Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso ML Este será instalado con una altura de 9 cm en el perímetro del área enchapada, para ello se deberá utilizar mezcla especial para pega de pisos, pegacor o similar. Se debe realizar el mismo proceso de humedecido antes de proceder a su instalación. Enchape de piso formato 30x30 centímetros (Area de patio) M2 Se debe realizar la preparación de la superficie humedeciéndola previamente, en

1 1 2 2 2

PERIMETRAL

Página 17. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

5.5

5.6

6 6.1

7 7.1

8 8.1

9 9.1

9.2

9.3

9.4

cuanto al enchape este debe sumergirse en agua durante mínimo 2 días con el fin que el material se dilate y no se generen futuros desprendimientos del material, deberá ser pegado Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso Este será instalado con una altura de 9 cm en el perímetro del área enchapada, para ello se deberá utilizar mezcla especial para pega de pisos, pegacor o similar. Se debe realizar el mismo proceso de humedecido antes de proceder a su instalación. Mantenimiento puertas de madera y marcos (ancho .94 x 1,96 mts) consiste en el remplazo total de los marcos del lado de la cerradura ya que actualmente se encuentran deteriorados, posterior se debe pelar toda la puerta, aplicar sellador a 2 capas, tinte (color a definir por la supervisión) y laca semimate, el contratista deberá suministrar todos los herrajes para su reparación (cambio de bisagras, mirillas, chapas de seguridad, topes entre otros). PINTURA PLACA DE ANTENA COMUNICACIONES (EPOXICA)

ML

UND

Pintura de delimitación de placa (trafico) ancho 17 centímetros. Sera aplicada a dos colores (negro y amarillo) con una inclinación de 45 grados, cada franja de 20 cm de ancho, se aplicaran 3 manos hasta cubrir bien la superficie. PINTURA DEL POL (ZONA DE ACEITES)

ML

Pintura de placa (pintura de tráfico). Sera aplicada a dos colores (negro y amarillo) con una inclinación de 45 grados, cada franja de 20 cm de ancho, se aplicaran 3 manos hasta cubrir bien la superficie. AREAS COMUNES

M2

Reparación Jardinera Zona Operativa Consiste en la reparación total de la jardinera, donde se elevara hiladas de ladrillo a una altura de 30 centímetros para ello se deberán realizar una bases en concreto, una vez terminadas se pañetaran por todas sus cara y se pintaran de gris basalto MANTENIMIENTO METALICAS

ML

Puertas de lámina pintar de verde esmeralda aceite Lijada y retiro de la totalidad de la pintura, una vez realizado este paso se procederá a la aplicación de 3 capas de anticorrosivo 3 capas de pintura de aceite color a definir por la supervisión. Cambio de brazo hidráulico superior Suministro e instalación de brazo hidráulico para parte superior de puerta ( trabajo pesado) marca gato o similar pintura muro interior Consiste en la sellada con estuco de imperfecciones de muro y posterior aplicación de 2 capas de pintura con rodillo y recortes en esquinas con brocha. Color de la pintura: blanca aseo y retiro de escombros

UND

32

UND

m2

glb

 Se debe contar con un residente de obra el cual debe ser Ingeniero Civil o Arquitecto que cuente con matricula profesional vigente y se encuentre inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA y Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares — CPNAA según corresponda, lo cual será verificado por el comité técnico evaluador, para lo cual debe anexar la hoja de vida con los respectivos soportes que permitan evidenciar lo solicitado.  Se debe adjuntar hoja de vida del maestro de obra con los respectivos soportes que permitan verificar que cuenta con el Certificado de Matrícula y se encuentre inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA y Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares — CPNAA según corresponda,

Página 18. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

mencionados documentos serán revisados por el comité evaluador y durante la ejecución el supervisor velará por el cumplimiento.  Cumplir la totalidad de actividades descritas en el anexo técnico y sus respectivas especificaciones técnicas, que se encuentran anexas al presente documento y hacen parte integral del mismo.  Garantizar que su personal se encuentre uniformado; el uniforme debe tener en forma vistosa el nombre de la empresa o persona natural al que pertenece el trabajador, deberán contar con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de la actividad, entro los cuales se encuentran gafas, protección auditiva, guantes, botas punta dura.  Cancelar los valores correspondientes a Estudio de Seguridad Personal –ESP- a cada uno de los trabajadores, así mismo cancelar el valor correspondiente a fichero de ingreso la a Unidad. Estos valores deben ser pagados en la tesorería de CACOM3 los primero 5 dias hábiles de la firma del contrato, para el ingreso a la Unidad es obligatorio realizar el ESP.  El primer día de cada mes previo al inicio de labores se presentará a la Supervisión del contrato copia de afiliación a Seguridad Social y Riesgos laborales de los trabajadores que ingresen a la Unidad, si determinado trabajador no se encuentra afiliado no puede ingresar a las instalaciones.  Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cumplir con lo descrito en el anexo técnico.  Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.

(ORIGINAL FIRMADO) COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 Delegado Contractual CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA C. C. 94.384.664

V°B° del Gerente de Proyecto NOMBRE CC

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 19. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 2 – Cantidades de obra

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 GRUPO DE APOYO LOGISTICO CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas, se verificaran en obra y estaran sujetas a verificacion y posterior reporte de cuadro de mayores y menores cantidades. Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la supervisión. Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervisión. El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.

CANTIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

ALOJAMIENTOS 1

ENCHAPE PISO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES

1.1

Desmonte y retiro de alfombra existente.

M2

45

1.2

Alistamiento de superficie (SELLAR SUPERFICES IRREGULARES)

M2

45

1.3

Enchape de piso formato 60X60 centimetros

M2

45

1.4

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

ML

29

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS-SANITARIAS Y DE TELEFONIA Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: 1,10 x 1,20 metros, espesor= 10 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .83 x .84 metros ancho 8 UND centímetros Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .65 x .66 metros, espesor= 6,5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .28 x .20 metros, espesor= 5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .61 x .61 metros, espesor= 6,5 UND centímetros. Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .66 x .71 metros, espesor= 6,5 UND

1 1 1 1 2 2

Página 20. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

centímetros. 2.7

Fabricación de tapa en concreto dimensiones:.70 x .70 metros, espesor= 8 centímetros. TAPAS METALICAS

UND

2

2.11

Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 94 x 94

UND

2

2.12

Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 66 x 44

UND

1

3

CAMBIO DE LINEAS DE ALAMBRES DE PUAS AREA PERIMETRAL DE ZONA OPERATIVA.

3.1

Desmonte y retiro de alambre de púa existente

ML

1080

3.2

Suministro e instalación de alambre de púa

ML

1080

M2

82,50

4 4.1 5

AREA DE GENERADORES Pintura epóxica piso edificio generadores ALOJAMIENTO DE PERSONAL MILITAR

5.1

Desmonte y retiro de enchape y guardascoba

M2

168,2

5.2

Enchape de piso en porcelanato de .60 x .60 metros color beige

M2

157,8

5.3

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

ML

117,2

5.4

Enchape de piso formato 30x30 centímetros (Area de patio)

M2

10,4

5.5

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

ML

19,6

5.6

Mantenimiento puertas de madera y marcos (94 cmt x 1,96 mts)

UND

4,0

ML

32

M2

16,9

ML

14,46

6 6.1 7 7.1 8 8.1 9

PINTURA PLACA DE ANTENA COMUNICACIONES (EPOXICA) Pintura de delimitación de placa (trafico) ancho 17 centímetros. PINTURA DEL POL (ZONA DE ACEITES) Pintura de placa (pintura de tráfico) AREAS COMUNES Reparación Jardinera Zona Operativa MANTENIMIENTO METALICAS

9.1

Puertas de lámina pintar de verde esmeralda aceite

UND

4

9.2

Cambio de brazo hidraulico superior

UND

4

9.3

pintura muro interior

m2

733

9.4

aseo y retiro de escombros

glb

1

Página 21. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 3 – Análisis de precios unitarios

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

2017

ITEM No.

1,1

UNIDAD

M2

CAPITULO ITEM

Materiales

MANTENIMIENTO Desmonte y retiro de alfombra existente.

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL $ 0,00

Herramientas y Equipos Herramiento menor

CANTIDAD

UNIDAD

1,00%

%

%REND

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 6.200,00

SUBTOTAL

$ 72,00 $ 300,00

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

0,5

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

4.056,00 VR $/m3

$ 6.819,80 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 4.200,00 SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

$ 4.500,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

1,2

2017 UNIDAD

m2

CAPITULO ITEM

Materiales

CUBS

N/A

MANTENIMIENTO Alistamiento de superficie (SELLAR SUPERFICES IRREGULARES)

CANTIDAD

UNIDAD

VR INSUMO

VR PARCIAL

cemento

0,1

und

%REND

27000

2700

arena

0,2

m3

18000

3600

SUBTOTAL

Página 22. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

$ 6.300,00 Herramientas y Equipos herramienta menor

CANTIDAD

UNIDAD

0,01

und

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 89.250,00

SUBTOTAL

$ 892,50 $ 892,50

Mano de Obra Cuadrilla de albañileria Transporte

0,08

h

0,33

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

16.336,52

$ 892,50

$ 1.307,50

VR $/m3

VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 1.307,50 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 8.500,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

1,3

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Enchape de piso formato 60X60 centimetros

Materiales Enchape 60x60 color beige

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

1,00

m2

98%

32.052

32.706,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 34.515

Herramientas y Equipos Herramienta Menor

CANTIDAD 0,01

UNIDAD und

%REND 98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra Mano de Obra A.A.

CANTIDAD 0,69

UNIDAD Hc

%REND 95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD 0,80

Subtotal Transporte

UNIDAD Kg

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO -

SUBTOTAL -

Página 23. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

45.800

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

1,3

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

Materiales Enchape 60x60 color beige

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

0,37

m2

98%

32.052

12.206,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 14.015

Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

und

%REND 98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

0,69

Hc

%REND 95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

Kg

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO -

-

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

25.300

PROYECTO:

FECHA

SUBTOTAL

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

MARZO

2017

Página 24. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

ITEM No.

2,1

UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: 1,10 x 1,20 metros, espesor= 10 centímetros.

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

concreto 300 psi Varilla corrugada de 3/8

0,13

m3

98%

520.000

70.040,82

8,00

ml

95%

6.000

50.526,32

Formaleta

0,60

kg

95%

1.200

757,89

121.325 Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

%REND

und

98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

2,26

%REND

Hc

95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

33.764,26 33.764

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO

Kg

-

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

156.000

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

2,2

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Fabricación de tapa en concreto. Dimensiones: .83 x .84 metros ancho 8 centímetros

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

concreto 300 psi Varilla corrugada de 3/8

0,11

m3

98%

520.000

59.040,82

8,00

ml

95%

6.000

50.526,32

Formaleta

0,60

kg

95%

1.200

757,89

SUBTOTAL

Página 25. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

110.325 Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

%REND

und

98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

2,26

%REND

Hc

95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

33.764,26 33.764

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO

Kg

-

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

145.000

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

2,3

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Fabricación de tapa en concreto dimensiones:.70 x .70 metros, espesor= 8 centímetros.

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

concreto 300 psi Varilla corrugada de 3/8

0,12

m3

98%

520.000

62.540,82

8,00

ml

95%

6.000

50.526,32

Formaleta

0,60

kg

95%

1.200

757,89

SUBTOTAL

113.825 Herramientas y Equipos Herramienta Menor

CANTIDAD 0,01

UNIDAD und

%REND 98%

COSTO/HORA 89.250

VR UNITARIO

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra Mano de Obra A.A.

CANTIDAD 2,26

UNIDAD Hc

%REND 95%

COSTO/HORA 14.196

VR UNITARIO

SUBTOTAL

33.764,26 33.764

Página 26. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

VR $/KG

Kg

VR UNITARIO -

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

148.500

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

2,1

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 94 x 94

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

lamina tipo alfajor

1,00

m2

98%

240.000

244.897,96

angulo de 2"

4,00

ml

95%

25.000

105.263,16

manija

0,60

kg

95%

35.000

22.105,26

soldadura

4,00

kg

100%

25.000

100.000,00 472.266

Herramientas y Equipos Herramienta Menor equipo de soldadura Mano de Obra Mano de Obra A.A.

CANTIDAD 0,50 0,80 CANTIDAD 8,78

UNIDAD und und UNIDAD Hc

%REND 98% 198% %REND 95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

45.535,71

89.251 COSTO/HORA

SUBTOTAL

36.061,01 VR UNITARIO

14.196

81.597 SUBTOTAL

131.136,90 131.137

Transporte

CANTIDAD 0,80

UNIDAD Kg

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO -

-

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

PROYECTO:

SUBTOTAL

685.000

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

Página 27. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

FECHA

MARZO

ITEM No.

2,1

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Tapa metálica con marco en ángulo de 2" dimensiones: 66 x 44

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

lamina tipo alfajor

0,64

m2

98%

240.000

157.897,96

angulo de 2"

4,00

ml

95%

25.000

105.263,16

manija

0,60

kg

95%

35.000

22.105,26

soldadura

4,00

kg

100%

25.000

100.000,00 385.266

Herramientas y Equipos

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

COSTO/HORA

VR UNITARIO

SUBTOTAL

Herramienta Menor

0,50

und

98%

89.250

45.535,71

equipo de soldadura

0,80

und

198%

89.251

36.061,01

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

8,78

UNIDAD

%REND

Hc

95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

81.597 SUBTOTAL

131.136,90 131.137

Transporte

CANTIDAD 0,80

UNIDAD

DIST (KM)

VR $/KG

Kg

VR UNITARIO -

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

598.000

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

217

ITEM No.

3,1

UNIDAD

M2

CAPITULO ITEM

Materiales

MANTENIMIENTO Desmonte y retiro de alambre de púa existente

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL $ 0,00

Página 28. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Herramientas y Equipos Herramiento menor

CANTIDAD

UNIDAD

1,00%

%

%REND

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 6.200,00

SUBTOTAL

$ 72,00 $ 300,00

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

0,22

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

4.056,00 VR $/m3

$ 900,00 VR UNITARIO

Otros cargos

SUBTOTAL $ 900,00 SUBTOTAL

VR BASE

TOTAL

$ 1.200,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

2017

ITEM No.

3,2

UNIDAD

M2

CAPITULO ITEM

Materiales alambre de pua

MANTENIMIENTO Suministro e instalación de alambre de púa

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

1

ml

100%

250

VR PARCIAL $

SUBTOTAL

250,00 $ 250,00

Herramientas y Equipos Herramiento menor

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

3,00%

%

100%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 6.200,00

$

SUBTOTAL

186,00 $ 186,00

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

0,22

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

8.851,09 VR $/m3

$ 1.964,00 VR UNITARIO

Otros cargos

$ 1.964,00 SUBTOTAL

VR BASE

TOTAL PROYECTO:

SUBTOTAL

$ 2.400,00 MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

Página 29. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

FECHA

MARZO

ITEM No.

4,1

2017 UNIDAD

m2

CUBS

N/A

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Pintura epóxica piso edificio generadores

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

Pintura epoxica

0,06

gl

lija

0,5

und

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

$ 250.000,00

$

15.000,00

$

$

2.000,00

4.000,00

SUBTOTAL

$ 17.000,00 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

10,00%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 39.444,00

SUBTOTAL

$ 3.944,40 $ 3.944,40

Mano de Obra Cuadrilla de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

1

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

10.255,60 VR $/m3

SUBTOTAL

$ 10.255,60 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 10.255,60 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 31.200,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

2017

ITEM No.

5,1

UNIDAD

M2

CAPITULO ITEM

Materiales

MANTENIMIENTO Desmonte y retiro de enchape y guardascoba

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

Página 30. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

$ 0,00 Herramientas y Equipos

CANTIDAD

UNIDAD

1,00%

%

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

UNIDAD

Transporte

CANTIDAD

Herramiento menor

%REND

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 6.200,00

SUBTOTAL

$ 72,00 $ 300,00

2

h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

6.100,00

SUBTOTAL

$ 12.200,00

VR $/m3

VR UNITARIO

$ 12.200,00 SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

$ 12.500,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

5,2

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Enchape de piso en porcelanato de .60 x .60 metros color beige

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

Porcelanato beigue

1,00

m2

98%

38.422

39.206,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 41.015

Herramientas y Equipos Herramienta Menor

CANTIDAD 0,01

UNIDAD und

%REND 98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra Mano de Obra A.A.

CANTIDAD 0,69

UNIDAD Hc

%REND 95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD 0,80

UNIDAD Kg

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO -

Subtotal Transporte Otros cargos

SUBTOTAL -

VR BASE

Página 31. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

TOTAL

52.300

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

5,3

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

Materiales Enchape 60x60 color beige

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

0,13

m2

98%

32.052

4.206,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 6.015

Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

%REND

und

98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

0,69

%REND

Hc

95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

Kg

VR $/KG

VR UNITARIO -

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

17.300

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

5,4

2017 UNIDAD

M2

Página 32. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Enchape de piso formato 30x30 centímetros (Area de patio)

Materiales enchape de exteriores 30x30

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

1,00

m2

98%

37.344

38.106,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 39.915

Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

%REND

und

98%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

0,69

%REND

Hc

95%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

VR $/KG

VR UNITARIO

Kg

-

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

51.200

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

5,5

2017 UNIDAD

M2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Guardaescoba en misma referencia de enchape de piso

Materiales Enchape de exteriores 30x30

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

0,10

m2

98%

32.052

3.406,09

Pegacor Blanco

0,70

kg

95%

1.260

928,42

Boquilla

0,60

kg

95%

998

630,00

Win plastico

0,10

ml

95%

2.250

236,84

SUBTOTAL

Página 33. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Agua

1,00

Lt

95%

13

13,93 5.215

Herramientas y Equipos

CANTIDAD

Herramienta Menor

UNIDAD

0,01

%REND

und

COSTO/HORA

98%

VR UNITARIO

89.250

SUBTOTAL

910,71 911

Mano de Obra

CANTIDAD

Mano de Obra A.A.

UNIDAD

0,69

%REND

Hc

COSTO/HORA

95%

VR UNITARIO

14.196

SUBTOTAL

10.374,01 10.374

Transporte

CANTIDAD

UNIDAD

0,80

DIST (KM)

VR $/KG

Kg

VR UNITARIO -

SUBTOTAL -

Subtotal Transporte

-

Otros cargos

VR BASE

TOTAL

16.500

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

5,6

2017 UNIDAD

UND

CUBS

N/A

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Mantenimiento puertas de madera y marcos (94 cmt x 1,96 mts)

Materiales pintura bisagras, chapa, hererajes Herramientas y Equipos

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

1

und

1

1

glb

1%

CANTIDAD

UNIDAD

1,00%

%

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

UNIDAD

Transporte

CANTIDAD

Herramiento menor

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

150.000,00 83.716,00 COSTO/HORA

$ 233.716,00 VR UNITARIO

$ 6.200,00

SUBTOTAL

$ 72,00 $ 72,00

2

h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA 13.106,00 VR $/m3

VR UNITARIO $ 26.212,00 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 26.212,00 SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

VR BASE

Página 34. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

TOTAL

$ 260.000,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

6,1

2017 UNIDAD

m2

CUBS

N/A

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Pintura de delimitación de placa (trafico) ancho 17 centímetros.

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

Pintura de trafico

0,06

gl

lija

0,5

und

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

$ 250.000,00

$

15.000,00

$

$

2.000,00

4.000,00

SUBTOTAL

$ 17.000,00 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

10,00%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 39.444,00

SUBTOTAL

$ 3.944,40 $ 3.944,40

Mano de Obra Cuadrilla de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

1

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

10.255,60 VR $/m3

SUBTOTAL

$ 10.255,60 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 10.255,60 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 31.200,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

8,1

2017 UNIDAD

ml

CUBS

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Reparación Jardinera Zona Operativa

N/A

Página 35. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

ladrillo

16

und

95%

$

800,00

$

12.800,00

cemento

0,8

arena

0,4

kg

90%

$ 27.000,00

$

21.600,00

m3

98%

$ 18.500,00

$

7.400,00

gravilla

0,3

m3

90%

15300

$

4.590,00

SUBTOTAL

$ 46.390,00 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

COSTO/HORA

10,00%

VR UNITARIO

$ 39.444,00

SUBTOTAL

$ 3.944,40 $ 3.944,40

Mano de Obra Cuadrilla de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

1

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

COSTO/HORA

VR UNITARIO

14.965,60

DIST (KM)

VR $/m3

SUBTOTAL

$ 14.965,60 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 14.965,60 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 65.300,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

9,1

2017 UNIDAD

m2

CUBS

N/A

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Puertas de lámina pintar de verde esmeralda aceite

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

Pintura de aceie

0,6

gl

95%

$ 250.000,00

$ 150.000,00

lija remomedor de pintura

0,5

und

95%

$

$

0,6

gl

95%

$ 280.000,00

4.000,00

SUBTOTAL

2.000,00

$ 176.842,11

$ 328.842,11 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD 10,00%

UNIDAD

%REND

COSTO/HORA $ 39.444,00

VR UNITARIO $ 3.944,40

SUBTOTAL

Página 36. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

$ 3.944,40 Mano de Obra Cuadrilla de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

1

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA

VR UNITARIO

23.213,49 VR $/m3

SUBTOTAL

$ 23.213,49 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 23.213,49 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 356.000,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

9,2

2017 UNIDAD

m2

CUBS

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

Cambio de brazo hidraulico superior

Materiales brazo hidraulico

N/A

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

1

und

100%

$ 210.000,00

$ 210.000,00

SUBTOTAL

$ 210.000,00 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

10,00%

COSTO/HORA $ 39.444,00

VR UNITARIO

SUBTOTAL

$ 3.944,40 $ 3.944,40

Mano de Obra instalador Transporte

CANTIDAD 1 CANTIDAD

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

DIST (KM)

COSTO/HORA 42.055,60 VR $/m3

VR UNITARIO

SUBTOTAL

$ 42.055,60 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

TOTAL

$ 42.055,60 $ 0,00

VR BASE

$ 256.000,00

Página 37. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

9,3

2017 UNIDAD

m2

CAPITULO

MANTENIMIENTO

ITEM

pintura muro interior

Materiales

CANTIDAD

UNIDAD

pintura vinilo tipo 1

0,02

gl

lija

0,5

und

estuco

0,03

gl

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

$ 55.000,00

$

1.100,00

$

3.000,00

$

1.500,00

$ 56.320,00

$

1.689,60

SUBTOTAL

$ 4.289,60 Herramientas y Equipos herramienta menores

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

5,00%

COSTO/HORA

VR UNITARIO

$ 39.444,00

SUBTOTAL

$ 1.972,20 $ 1.972,20

Mano de Obra Cuadrilla de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

1

UNIDAD h

%REND 100%

UNIDAD

COSTO/HORA

VR UNITARIO

4.938,20

DIST (KM)

VR $/m3

SUBTOTAL

$ 4.938,20 VR UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

Otros cargos

$ 4.938,20 $ 0,00

VR BASE

TOTAL

$ 11.200,00

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA ZONA OPERATIVA Y VILLA RADAR

FECHA

MARZO

ITEM No.

9,4

2017 UNIDAD

glb

CUBS

N/A

CAPITULO ITEM

Materiales

aseo y retiro de escombros

CANTIDAD

UNIDAD

%REND

VR INSUMO

VR PARCIAL

SUBTOTAL

Página 38. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

$ 0,00 Herramientas y Equipos Herramiento menor

CANTIDAD

UNIDAD

4,00%

%

%REND

COSTO/HORA $ 8.500,00

VR UNITARIO

SUBTOTAL

$ 8.500,00 $ 8.500,00

Mano de Obra Ayudante de albañileria

CANTIDAD

Transporte

CANTIDAD

VIAJE Otros cargos

TOTAL

5 2

UNIDAD

%REND

h

100% UNIDAD

DIST (KM) 1

COSTO/HORA 35.600,00 VR $/m3

VR UNITARIO $ 178.000,00 VR UNITARIO

256.750,00

SUBTOTAL $ 178.000,00 SUBTOTAL $ 513.500,00

VR BASE

$ 700.000,00

Página 39. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 4 – Formulario Compromiso anticorrupción [Lugar y fecha] Señores [Nombre de la Entidad Estatal] Proceso de Contratación -No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3]. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Manifestamos bajo la gravedad del juramento que no estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés alguno, así como ninguna otra limitación de nuestra capacidad jurídica para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. En caso encontrarse en algunas de las circunstancias descritas indicar el tipo y la vigencia de la misma. 2. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 4. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 6.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información]

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 40. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 5 – Formulario Reporte de multas y sanciones de contratos anteriores durante los últimos tres (3) años.

OBJETO DEL NO. CONTATO CONT

VR. ENTIDAD CONTRATO CONTRATANTE EN PESOS $

FECHA DE LA MULTA O SANCIÓN

TIPO

MULTA

VR. DE LA MULTA O SANCIÓN EN PESOS $

VR. DE LA MULTA SANCIÓN EN SMMLV

SANCIÓN

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas naturales o jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos. Nota: En caso en que la persona natural o jurídica no presente en la actualidad multas o sanciones, indicar que NO APLICA.

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 41. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 6 – Formulario Experiencia del proponente

PROPONENTE: ________________________________________________

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ______________________________

CONTRATO No.

OBJETO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR EN $

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 42. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 7 – Formulario Pacto expreso de multas y/o cláusula penal pecuniaria

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a [LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALFUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3], previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato. El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude la administración EL CONTRATISTA quien, con la firma de este contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, el Departamento de Contratación, informará con oficio al Departamento Financiero de la Entidad, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento de Contratación mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a [LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3], a título de indemnización, una suma equivalente a [veinte (20%)]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3] adeude a [nombre del Contratista] con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 43. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 8 - Formulario de oferta económica. Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar: Sobrepasar el valor del presupuesto oficial total es causal de rechazo.

Ítem 1 n

Propuesta económica Descripción

Valor

Subtotal Administración Imprevistos Utilidad IVA Valor total oferta NOTA 1. La oferta Económica debe presentarse además en medio magnético en formato Excel. NOTA 2. El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado, para los elementos que se encuentren ya nacionalizados de conformidad con el Decreto 695/83 artículo 2 podrá realizarse la exención de IVA siempre y cuando no se encuentren ya nacionalizados y únicamente a los elementos con destino a la Fuerza Aérea. NOTA 3. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio NOTA 4. Teniendo en cuenta que el contrato a suscribir es un contrato de obra, se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato así: a) Impuesto sobre las ventas Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. De tal forma que la retención que se aplicaría será del 15% sobre el valor del IVA facturado, tal como lo establece el artículo de 42 de la Ley 1607 de 2012. b) Retención en la fuente: En cuanto a la tarifa de retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta en un contrato de obra pública, es preciso citar el Concepto No. 073082 del 2 de marzo de 1998, que respecto a los contratos de obra pública del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 90 de 1993, señala lo siguiente: "Son contratos de obras los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago.

Página 44. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

En este evento la retención en la fuente será del uno por ciento (1%) aplicable al valor total del pago o abono en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 2509 del 1985''. c) Impuestos Distritales: La Retención por ICA se debe practicar sobre el valor de la suma fija acordada como precio o la utilidad A.I.U que el constructor reciba como ingresos por el desempeño de su actividad, respecto del contrato a desarrollar. La tarifa a retener será la establecida en el RIT del contratista según la actividad económica inscrita en esta. d) Contribución de obra pública: La Ley 1738 de 2014 establece una contribución del 5% sobre el valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, con destino al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON La Ley 1697 de 2013 establece una contribución parafiscal para el fortalecimiento de las Universidades Estatales que para el presente proceso corresponde al 0.5% del valor total del contrato o de la respectiva adición de conformidad a lo establecido en artículo 8 de la mencionada Ley. e) Otros impuestos territoriales: La entidad no puede determinar esta categoría, debido a que es facultad de cada municipio y departamento establecer los impuestos, tasas y contribuciones de orden departamental y municipal, según las necesidades de cada uno, es por ello que únicamente en ellos radica la potestad para el cobro y exigibilidad del pago de los mismos, según los parámetros establecidos en cada región. NOTA 5: En aras de adelantar el procedimiento de mínima cuantía, bajo un marco de igualdad y equidad para todos los proponentes, la oferta inicial de precio, deberá limitarse a las CANTIDADES MINIMAS REQUERIDAS que se proyectan en el presente pliego de condiciones. No obstante, previo acuerdo con el adjudicatario, en el evento de contarse con disponibilidad presupuestal, la Administración podrá adquirir mayores cantidades. NOTA 6: Las ofertas se evalúen antes de IVA, teniendo en cuenta que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa señala: “En todos los procesos de selección, sin importar su modalidad, las ofertas económicas deben evaluarse antes de IVA, lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad” NOTA 7: Los oferentes al establecer la oferta inicial de precio (Incluyendo impuestos y gravámenes de ley, en los casos que apliquen), deben prever que el valor total de la oferta no debe superar el presupuesto oficial asignado so pena de rechazo de la oferta.

Atentamente, _____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 45. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 9 - Formulario para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia Proceso de Contratación [No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017] Proponente: Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que: 1. Capacidad Jurídica Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación. 2. Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en la presente oferta.

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión). Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

_____________________________________________________________ [Firma Contador Público] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 46. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 10.- Formulario Datos Básicos Beneficiario Cuenta CIUDAD_______________________________ Apertura

FECHA ____________________ Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario). Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural:

No. No. No. No.

Otro Tipo Documento:

No.

Pasaporte:

No.

Tarjeta de Identidad: Dirección:

No.

Cuál:

Teléfono:

E-mail

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Municipio:

Denominación de la cuenta:

corriente:

de ahorros:

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera:

Código:

Sucursal:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días calendario, de lo contrario en el término de evaluación de las ofertas, deberá requerirse al propoente para que allegue una que cumpla esta condición El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:

Solicitud rechazada:

Vo Bo:

Vo Bo:

Nombre y firma func.perfil presupuesto

Nombre y firma func.perfil beneficiario/cta

OBSERVACIONES: NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria. En caso de presentarse oferentes plurales por medio de uniones temporales, consorcios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio.

Página 47. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 11.- Formulario de certificado para acreditar ofrecimiento de especiaciones técnicas Proceso de Contratación No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017 Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en el pliego de condiciones que rige el proceso de [Mínima Cuantía No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017] y contenidos en el ANEXO 1 – “ANEXO TECNICO”. De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 1 – “ANEXO TECNICO”, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento. Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por la [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3] en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

DESCRIPCIÓN

ACEPTACIÓN EXPRESA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO 1 DE LA de [Mínima Cuantía No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017], CUYO OBJETO es [servicio de mantenimiento de la zona operativa y villa radar].

SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Página 48. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017

Anexo 12.- Notificación Electrónica

Para efectos de lo establecido en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 que trata sobre notificación electrónica, manifiesto expresamente que acepto que los actos que se produzcan con ocasión del presente proceso de contratación, me sean notificados al siguiente correo electrónico

Poner el correo electrónico correspondiente

_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]