contrato de obras del proyecto de accesos del área ... - TecnoGetafe

9 dic. 2014 - C/ Eric Kandel, 1 - 28906 GETAFE (MADRID). Teléfono 91.491.81.87. CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE. ACCESOS DEL ÁREA ...
275KB Größe 4 Downloads 100 vistas
CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE ACCESOS DEL ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PARQUE EQUIPADO GETAFE-SUR DEL PAU ARROYO CULEBRO. GETAFE Convocatoria: BOCM de 24 de junio de 2013 Situación: Adjudicación Definitiva Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2014 Adjudicatario: 

FERROVIAL AGROMAN, S.A., con CIF A28019206, por el importe ofertado de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.183.172,79€), IVA no incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses.

Getafe, a 9 de diciembre de 2014

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR - CIF – V83210856 C/ Eric Kandel, 1 - 28906 GETAFE (MADRID). Teléfono 91.491.81.87