I

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO Glosario de términos y definición de conceptos Para los efectos de la presente convocatoria se entenderá por: Bases Participación

de Documento de la PRESENTE LICITACiÓN que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán el procedimiento de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación de obra pública, a los que deberán sujetarse los licitantes para participar.

SRNyMA

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado

CompraNet

Sistema Electrónico de Información .Pública Gubernamental.

D.O. F.

Diario Oficial de la Federación.

Especificaciones El conjunto de condiciones generales que se tiene establecidas para la generales de ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de en servicio, construcción estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. Especificaciones El conjunto de requisitos exigidos por LA SRNyMA, para la realización de la particulares de obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones construcción generales. Estimación

Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

Ley

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

S.F.P.

Secretaría de la Función Pública

1 d.46

, -j

I

i

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO LA SECRETARíA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Así COMO LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 27 FRACCiÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS APLICABLE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y LA DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA UBICADAS EN AV. FERROCARRIL NO. 109 ANEXO VIVERO SAHUATOBA, C.P. 34070, DURANGO, DURANGO CON TELÉFONO 6181379953 EMITE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999N15-2015 PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO. CONVOCATORIA LICITACiÓN PRESENCIAL 1. INFORMACiÓN

GENÉRICA DE LOS TRABAJOS

Los recursos para llevar a cabo la presente Licitación han sido autorizados dentro del CONVENIO ESPECiFICO DE COORDINACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA celebrado el dia 11 de septiembre de 2015 entre la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Aportación Federal será del 100% (cien por ciento). 2. OBTENCiÓN DE LA CONVOCATORIA Las bases de participación serán gratuitas de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, y se podrán obtener en las instalaciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente ubicada en Avenida Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba, C.P. 34070 Durango, Dgo., en la Dirección Administrativa, en un horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a víernes. El licitante reconoce y acepta que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta, serán a su cargo. El presente procedimiento es Presencial y/o por mensajería de carácter Nacional, por lo que los interesados en participar deberán ser de nacionalidad mexicana. 3. ACREDITACiÓN DE EXISTENCIA DE PERSONALIDAD JURíDICA DEL PARTICIPANTE Las personas morales acreditarán su personalidad y existencia jurídica presentando copia y original para su cotejo del Acta Constitutiva de la empresa participante así como el Poder Notarial del 2d.46

" ! , f

"

'.

,

,,-, DURANGO

, SECRETARíA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

G'w'" LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA,"LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO Al concluir la visita, el licitante recibirá la constancia respectiva, la que deberá incluir en el sobre de los documentos técnicos, En caso de optar por no asistir a la visita, la falta de esta constancia no será motivo de descalificación, siempre y cuando acompañe el escrito a que se alude en el párrafo anterior. En caso de no asistir a la visita, el licitante podrá solicitar el acceso al sitio y efectuar el recorrido por su cuenta, siempre que lo solicite por lo menos con 24 horas antes de la fecha límite para la obtención de las bases, 4.2

Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones

a las bases de licitación.

,'tV

La asistencia a la junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación es optativa y se llevará a cabo el dia 21\de Octubre del 2015 a las 13:00 hrs" en la Sala de Juntas de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente sito Avenida Ferrocarril No, 109 Anexo Vivero Sahuatoba de la Ciudad de Durango, Dgo" se levantará el acta de la junta de aclaraciones la cual será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes, Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante (Articulo 35 de la Ley) el escrito deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley, \ Las solicitudes de preguntas y aclaraciones se presentarán por escrito, a más tardar el día 2l!l de Octubre de 2015 mismas que serán dirigidas a la Subsecretaria de Medio Ambiente, en papel membretado del participante, o por correo electrónico a las siguientes direcciones, rigoberto,medina@durango,gob,mx, aldo,rodriguez@durango,gob,mx, aira 123@hotmail,com, nelly,paez@durango,gob,mx; y rebeca,garcia@durango,gob,mx anexando en forma escaneada el escrito citado en el segundo párrafo del punto 4,2 de la presente LICITACiÓN, En el caso, de efectuarse actos de junta de aclaraciones adicionales al programa inicial, este se ajustará conforme a las fechas establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Las respuestas a las preguntas que se reciban, se harán en la junta de aclaraciones, a celebrarse el dia 21 de Octubre del 2015 a las 13:00 hrs; dicho acto se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente sito Avenida Ferrocarril No, 109 Anexo Vivero Sahuatoba de la Ciudad de Durango, Dgo, Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta,

4d.46

< l.

,.

",

;

!

__

o

-

. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBI.ENTE

DURANGO "'''~''''li\'\''A')('

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación a la Iicitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. Una vez concluido el acto, el acta derivada de este evento estará en un lugar visible de la Dirección Administrativa ubicada en Avenida Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba de la Ciudad de Durango, Dgo, estarán a su disposición durante el término de cinco dias hábiles contados a partir del dia de la celebración siendo de exclusiva responsabilidad de los Iicitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas, no obstante la convocante le informará a los participantes que no pudieran asistir a este acto por medio de los correos electrónicos que correspondan (CompraNet). 4.3

Acto de presentación

y apertura de proposiciones.

El acto se efectuará el 28 de Octubre del 2015 a las 13:00 hrs; en la Sala de Juntas de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, ubicada en Avenida Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba CP 34070 en la Ciudad de Durango, Dgo. El registro se llevará a cabo media hora antes del inicio del acto de .presentación y apertura de proposiciones exhibiendo identificación oficial original consistente en credencial para votar con fotografía o pasaporte vigente. Las proposiciones deberán estar completas, uniformes y ordenadas debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la CONVOCANTE en caso de utilizar otros formatos estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en las presentes bases. La presente licitación es presencial y las proposiciones se entregarán en sobre cerrado, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se podrá entregar en otro sobre identificándolo claramente como documentación administrativa. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación, deberá de firmar invariablemente el catálogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados en las presentes bases. Quien entregue la propuesta deberá de presentar escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica. La presentación de propuestas deberá realizarse en la fecha, hora y lugar establecidos por lo que la SRNyMA no permitirá el acceso a ningún licitante que llegue después de la fecha y hora referida Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licítación hasta su conclusión. • 5d.46

: SECRETARíA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN D.ELAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO

En el acto de presentación y apertura de proposiciones serán abiertos los sobres cerrados que presenten los licitantes (un solo sobre por licitante). En primer término, se abrirán los sobres de las propuestas de los licitantes que la enviaron por mensajeria y después de los licitantes presentes. Se revisarán de forma general las propuestas conformadas por la documentación técnica, legal, administrativa económica sin que ello implique la evaluación de su contenido debiendo enseguida dar lectura al importe total de de la propuesta económica que hubiere sido aceptada para su posterior evaluación. Uno de los Iicitantes y el servidor público que presida el acto firmarán las propuestas recibidas en lo referente al catálogo de conceptos y carta compromiso, esto con fundamento en el Art. 37 fracc. Il.de ia Ley. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas. La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición, en LA DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, Ubicada en Avenida Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba CP 34070 en la Ciudad de Durango, Dgo., dentro del horarío comprendido de las 8:30 a las 14:30 horas en días hábiles, para efecto de su notificación, así mismo estarán a su disposición durante el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración siendo de exclusiva responsabilidad de los Iicitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas. Se aceptarán propuestas conjuntas de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las cuales deberán estar constituidas de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la citada Ley. Se aceptarán propuestas a través de mensajería para lo cual, se deberá observar lo siguiente: Los Iicitantes deberán remitir un sobre, el cual contendrá la propuesta técnica y económica y toda la documentación adicional solicitada en la presente convocatoria, mismo que estará debidamente cerrado en forma inviolable y rubricado por el representante legal o apoderado legal del licitante, para tal efecto el sobre deberá entregarse en las oficina de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ubicada en Avenída Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba Código Postal 34070, como minimo dos horas antes del inicio del acto de presentación. Dicho sobre deberá estar identificado con los siguientes datos: nombre de la Convocante, nombre y número de procedimiento, nombre y datos de identificación del licitante y deberá estar dirigido al ING MAXIMILlANO SILERIO DIAZ CON ATENCiÓN A LA DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación. 6de46

l

, I

r

I

_

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO Se recomienda que la propuesta llegue un día hábil anterior a la fecha del evento. 4.3.1

Comunicación

del fallo .

La fecha de este evento se dará a conocer en el Acto de presentación y apertura de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, Ubicada en Avenida Ferrocarril No. 109 Anexo Vivero Sahuatoba CP. 34070 en la Ciudad de Durango, Dgo. En la citada fecha La Convocante dará a conocer el acta de fallo respectiva, la cual contendrá la relación de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos que en cada caso se incumpla así como la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en general dichas proposiciones. Esta acta la firmarán los licitantes asistentes e invitados, entregándoseles una copia, la que surtirá efectos de notificación, así mismo estarán a su disposición durante el término de cinco dias hábiles contados a partir del día de la celebración siendo de exclusiva responsabilidad de los Iicitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas. 4.3.2

Firma del contrato

El licitante ganador, se obliga a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que establece el primer párrafo del artículo 47 de la Ley. En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública para que ésta Dependencia lo sancione, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley. 4.3.3

Manifestación de cumplimiento

de obligaciones fiscales.

En el caso de que el monto de adjudicación de los trabajos EXCEDA la cantidad de' $300,000.00 sin incluir el IVA deberá de presentar documento vigente expedido por el S.A.T., en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el articulo 32.d del código fiscal de la federación y la regla 2.1. 27 de la resolución miscelánea fiscal 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de MARZO de 2015, el licitante deberá entregar el documento actualizado expedido por el S.A.T., el dia de la Apertura de propuestas, presentando además en original y copia simple para su cotejo, y copia debidamente certificada de las declaraciones del último trimestre del presente año, que debió haber presentado a la fecha de la apertura de la presente licitación; presentar el documento en la propuesta económica.

7de46

,. .1

,,

1

~

, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15.2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" -LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 5

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS

LA SRNyMA requiere la ejecución de los trabajos relativos a: EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" • LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO.

5.1 SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS En apego a lo establecido en la Ley, para las actividades de seguimiento y control de los trabajos se empleará el sistema de BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP), plataforma administrada por la SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA. ' Dentro de la documentación administrativa deberá entregar ESCRITO QUE HACE REFERENCIA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN PROPUESTO, mismo que desempeñará las funciones establecidas en la Ley, quien deberá contar con la FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (F.I.E.L.) vigente, que es expedida por el SISTEMA DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA (SAT.) en sustitución de la firma autógrafa y la cual es necesaria para el uso del programa informático de BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLlCA(BEOP). Para lo cual debe anexar: Copia de la identificación oficial con fotografia, Clave Única del Registro de Población "CURP", profesión, puesto que ocupa dentro de la empresa, domicilio, teléfono y correo electrónico así como especificar la vigencia (inicio y término) de la F.I.E.L. 6

TRÁMITES QUE DEBE REALIZAR EL LICITANTE: NINGUNO

7 PLAZO DE EJECUCiÓN MISMOS

DE LOS TRABAJOS

Y FECHA ESTIMADA

DE INICIO DE LOS

El licitante deberá considerar un plazo de 60 (sesenta) dias naturales, siendo la fecha estimada de inicio el 03 de Noviembre de 2015 8

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos para llevar a cabo la presente Licitación han sido autorizados dentro del Convenio Especifico de Coordinación entre la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Aportación Federal será del 100% (cien por porciento) de lo establecido en el convenio. 9

IDIOMA

La proposición deberá presentarse en idioma español. 8de46

I

,;

I

, SECRETARíA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 10 MONEDA La proposición deberá presentarse en pesos mexicanos (moneda nacional), sin incluir el IVA 11 NO NEGOCIACiÓN DE LAS BASES El licitante deberá tomar en cuenta que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases y sus anexos, así como en las proposiciones presentadas por los Iicitantes podrán ser negociadas en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo de la Ley, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los Iicitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de la citada Ley, 12 MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTE Para la ejecución de la obra objeto de la licitación, LA SRNyMA no proporcionará ni solicitará materiales y/o equipo de instalación permanente, 13 PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE Para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, la empresa que resulte ganadora podrá solicitar el apoyo de empresas, que. cuenten con las autorizaciones/certificaciones y en caso de laboratorios con las acreditaciones y aprobaciones necesarias para los siguientes trabajos: • La disposición final de escombro y suelo contaminado así como cualquier residuo que deba ser confinado, • El transporte de escombro y suelo contaminado desde el sitio de extracción hasta el lugar de disposición final. • Los muestreos y análisis de laboratorio, Es necesario resaltar que para efecto del cumplimiento de obligaciones y deslinde de responsabilidades ante la SRNYMA, la empresa ganadora de la licitación seguirá siendo la responsable y los acuerdos tomados entre las empresas involucradas respecto a cláusulas, tarifas, pagos, etc" no serán de incumbencia a la SRNYMA

14 AJUSTE DE COSTOS Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción en los costos de los insumos que intervengan en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento de revisión de cada uno de los precios del contrato, de conformidad con lo establecido en los Articulos 56, 57, fracción 1, y 58 de la Ley, Las estimaciones 9de46

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO que resulten del ajuste señalado se formularán por separado y con independencia correspondientes a la obra ejecutada y en su caso a las de las modificaciones al contrato.

de las

El procedimiento de ajuste de costos no se modificará durante la vigencia del contrato. (Artículo 173 del Reglamento). Los precios originales de los insumas considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último dia del mes del ajuste. (Artículo 174 del Reglamento). 15 PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ANTICIPOS Para el contrato que se adjudique en la presente licitación se otorgará un anticipo del 40% (Cuarenta por cíento) El pago del anticipo se efectuará con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, y el contratista se obliga a aplicarlo exclusivamente para realizar los trabajos de EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDlACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO. Para inicio de los trabajos, asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás insumas que deberán otorgar. (Artículo 50, fracción 11, prímer párrafo, de la Ley). 16 DE LAS GARANTíAS 16.1.- DE CUMPLIMIENTO El licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar garantía de cumplimiento a través de pólizas de fianza, expedidas por una Institución Afianzadora autorizada, en términos del Articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para tal efecto, a favor de LA SECRETARíA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO con domicilio en INDEPENDENCIA NO. 135 SUR ZONA CENTRO EN LA CD. DE DURANGO, DGO., en moneda nacional, como a continuación se indica: Por el 10% (Diez por ciento) SIN el IVA. del monto total autorizado al contrato misma que presentará dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato (Artículo 91 del Reglamento). 16.2.- DE ANTICIPO Previo al pago del anticipo el licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir garantía del anticipo por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) de éste, IVA. incluido mediante póliza de fianza expedida a favor LA SECRETARíA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO con domicilio en INDEPENDENCIA NO. 135 SUR ZONA CENTRO EN 10 d.46

, , SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDlO AMBIENTE

..~,

DURANGO ~O",,"N" rm ",~no

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO LA CD. DE DURANGO, DGO., por una Institución Afianzadora, autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la que deberá ser entregada a la SRNyMA, dentro de los quince días naturales siguientes, a la fecha de la notificación del fallo. 16.3.- DE VICIOS OCULTOS. Al concluir los trabajos, el contratista deberá constituir garantía, por un periodo de doce meses, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que deberá entregarse previo al acto formal de la recepción de la obra, en cualquiera de las formas siguientes:

»

Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora autorízada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, incluido el IV.A a nombre de la LA SECRETARíA DE FINANZAS Y DE . ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO con domicilio en INDEPENDENCIA NO. 135 SUR ZONA CENTRO EN LA CD. DE DURANGO, DGO., (Articulo 66, segundo párrafo de la Ley). 17 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES El licitante, para elaborar e integrar sus proposiciones, tomará en cuenta lo siguiente:

»

Se obliga a aplicar los términos y condiciones establecidos en las presentes bases, tomando en cuenta las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las de carácter general y especiales del lugar donde se efectuará la construcción. 18 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

» Que considerará en la integración de los precios unitarios propuestos, lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento.

» Los conceptos de obra ejecutados serán cubiertos al Contratista mediante estimaciones, las cuales estarán sujetas a la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales

»

LA SRNyMA pagará en pesos mexicanos (moneda nacional) al contratista, previa presentación de estimaciones que presentará en plazos no mayores a un mes, que contengan los ! conceptos de obra ejecutados conforme al catálogo de conceptos, cantidades de obra y unidades de . medida, asi como la autorización del Residente de Obra de LA SRNyMA. El pago se efectuará a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente de Obra de LA SRNyMA (Artículo 54 Párrafo primero de la Ley)

»

Las estimaciones deberan de incluir el descuento del .05 % del DIVO. 11d.46

i SECRETARÍA

DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" • LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO ~ anterior.

En el cálculo del cargo por financiamiento, el licitante considerará lo establecido en el párrafo

~ Para fines de medición y pago LA SRNyMA utilizará las unidades de medida de cada concepto indicadas en el catálogo de conceptos que comprendan los periodos de ejecución a partir de la fecha de corte. ~ En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste se obliga a reintegrarlos a LA SRNyMA más los intereses correspondientes, calculados conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, para los casos de prórroga para el pago de un crédito fiscal, de conformidad a lo establecido en el Articulo 55, segundo párrafo, de la Ley. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y, se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA SRNyMA, a través de cheque certificado o de caja. 19 ANEXOS QUE INTEGRAN LA LICITACiÓN Y QUE ADQUIERE EL LICITANTE Con la finalidad de que el Licitante, realice adecuadamente la integración de suproposición presentar, la SRNYMA, proporciona adjunta a la presente convocatoria a la Licitación, siguiente documentación: •

Bases de Licitación

•

Modelo de Contrato

•

Proyecto de caracterización

•

Planos y especificaciones

•

Catálogo de conceptos

•

Anexo RTDF (Términos de referencia a considerar)

a la

y Anexos

20 EXPERIENCIA, CAPACIDAD ACREDITAR EL LICITANTE

y propuesta de remediación

del sitio contaminado

de construcción

con unidad de medida y cantidades de obra

FINANCIERA Y PERSONALIDAD

JURíDICA,

QUE DEBERÁ

Para la ejecución de la obra se requiere que el licitante que participe en la presente licitación, acredite tener experiencia en obras iguales o similares a las del objeto de la licitación, la información correspondiente deberá incluirla en la documentacion solicitada en los puntos 21.1.3 y 21.1.4. dentro de la parte técnica. El licitante deberá acompañar a sus propuestas los siguientes Documentos

12 d. 46

Administrativos:

(

!

'" -

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. (Artículo 42 del Reglamento); Así mismo el licitante en caso de contar con correo electrónico lo proporcionará a la SRNyMA (DOC. A-1) 2. Escrito que contenga la declaración de integridad,mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos. ó a través de interpósita persona. se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la SRNyMA induzcan ó alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedímiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes en papel membretado de la empresa (Artículo 31 de la Ley fracción XXXI) (DOC-A-2) 3. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece los articulos 51y 78 de la Ley. (Artículo 31 de la ley fracción XIV) (DOC-A-3) 3.1.

Original y Fotocopia o copia de los estados de resultados del último trimestre del 2015, flujo de efectivo y balance general del licitante, una vez cotejado se regresará el original al licitante. (DOC-A-3.1)

3.2.

Original y Copia de la identificación oficial vigente con fotografía,tratándose de personas fisicas y en el caso de las personas morales, de la persona que firme la proposición. (DOC-A-3.2)

4. Tratándose de personas morales, escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: (DOC-A-4) a) De la persona moral: registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, números y fechas de las escrituras públicas de las actas constitutivas y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha del instrumento notarial del que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó. . c) Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

13 de 46

i

-

_

, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

DURANGO ~0mn~,' m, ,"'Al,,)

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 4.1.

5.

De la persona física,- Original y copia del acta de nacimiento, identificación (pasaporte, credencial de elector, licencia ), Constancia de domicilio, RFC y CURP, (DOC-A-4.1) De la documentación arriba mencionada deberá de presentarse copia simple, Escrito en el que el licitante manifieste la aceptación de las Bases de Licitación (DOC-A-5)

6. Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana en papel membretado de la empresa (DOC-A-6) 7. Escrito de manifestación de estratificación, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo No, 9 de la ley, articulo 3° de la ley para el Desarrollo para la Competitividad, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de conformidad con el acuerdo por el que se' establecen los criterios de la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicados en el diaro oficial de la federación ,el 30 de junio del 2009 (Anexo No. 1) 8. Manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con las que el ,licitante subcontratará (Anexo No.2), Para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realice la SRNYMA dará preferencia, en igualdad de condiciones, al licitante que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES, (Anexo No, 2), Para tal efecto deberá presentar carta compromiso con dichas empresas las cuales también deberán de presentar el escrito de manifestación referido en el Anexo No, 1,

21 REQUISITOS PARA LA ELABORACiÓN Y PRESENTACiÓN DE LAS PROPOSICIONES Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las presentes bases de la convocatoria y en los Artículos 31 Y 36 de la Ley; y, en su caso, 44 y 45 de su Reglamento, La información y documentación requerida deberá entregarse en forma impresa, en papel membreteado de el licitante, que contenga el nombre, la denominación o razón social de la persona fisica o moral, y deberá estar firmada autógrafamente en todas sus fojas por el representante, El licitante deberá entregar en un solo sobre cerrado, documentación administrativa, propuesta técnica y económica; recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse como vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión, 22 INTEGRACiÓN DE LA PROPOSICION

14 de 46

i

__

. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 . PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 22.1 PARTE (TÉCNICA). LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN SE RELlZARÁN EN FORMATO LIBRE EN BASE A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO COMO SIGUE: 22.1.1 Descripció'n de la Planeación Integral para realizar los trabajos, describiendo detalladamente cada uno de las acciones a seguir, deberá presentar el organigrama propuesto para la ejecución relacionando el personal indicando especialidad, categoría y cantidad suficiente. (Artículo 44, fracción 11 del Reglamento) (Anexo T.1). 22.1.2 Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación fisica, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos ínsumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, y de ser propios presentar el respaldo de propiedad (original y copia) en caso de que resultare ganador. (Articulo 44,fracción VII del Reglamento) (Anexo T. 2). 22.1.3 Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra; asi como de la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación del equipo de instalación permanente, los que deben tener experiencia en obras de magnitud similar a la del objeto de la presente licitación (Articulo 44 fracción 111, del Reglamento) (Anexo T.3). PRESENTAR DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LA INFORMACION SOLICITADA Los currículums deberán ser del personal de la plantilla que proponga el licitante en el (Anexo T.12). 22.1.4 Relación en la que se demuestre, la experiencia en obras similares y que su personal, acredite la experiencia y la capacidad técnica requerida, en obras de magnitud semejante a la del objeto de la licitación en las que sea comprobable su participación anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones según el caso (para esto deberá presentar copia de los contratos que amparen la experiencia y capacidad). (Artículo 44. fracción IV del Reglamento) (Anexo T.4). 22.1.5 Análisis de conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria de construcción y sus rendimientos, sin considerar costos e importes. (Artículo 45 fracción VIII del Reglamento) (Anexo T.5). 22.1.6 Listado de los insumas que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. (Articulo 45 fracción 11 del Reglamento). El listado deberá relacionarse preferentemente, en orden alfabético con base al nombre de cada material (Anexo T. 6). 15 d. 46

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIOAMBlENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 22.1.7 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulas (Articulo 45 fracción 111 del Reglamento) (Anexo T.71. 22.1.8 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes, las cantidades de trabajo por realizar. (Artículo 45, fracción X del Reglamento) el licitante deberá programar obligatoriamente el cien por ciento de las partidas y subpartidas de los conceptos de trabajo (Anexo T.S!. . 22.1.9 Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros: a) De la mano de obra, expresadas en jornadas categorías (Artículo 45 facción XI inciso a) del Reglamento), (Anexo T.91.

e identificando

b) De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características (Artículo 45 fracción XI inciso b) del reglamento) (Anexo T.101. c) .De los materíales más significativos, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, relacionados en orden alfabético preferentemente (Artículo 45 fracción c), del Reglamento), (Anexo T.111. d) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; asi como de la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación del equipo de instalación permanente (Artículo 45 fracción d )del Reglamento), (Anexo T.121. La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los curriculums que integre en el Anexo T.3. Nota: No deberá incluirse personal de oficinas centrales. 22.1.10

El Licitante manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad: (Anexo T.131.

a)

Que ejecutará la Obra totalmente terminada en el plazo previsto en

las presentes bases. b) Que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, anexando, en su caso, fotocopia de la constancia de visita a obra, así como que tomó en consideración las modificaciones a las bases. que se deriven de la junta de aclaraciones. (Articulo 44, fracción 1, del Reglamento).

16 do 46

i , SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999.N15.2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO c) Que conoce los proyectos arquitectónicos y de ingemena, los términos de referencia, las normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por LA SRNyMA y que le fueron proporcionados para la construcción, así como que conoce las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. d)

No Aplica.

e) Que proporcionará la capacitación necesaria al personal de LA SRNyMA para el uso y operación del equipo de instalación permanente. f) Que conoce el contenido del modelo de contrato, asl como los anexos que forman parte del mismo y su conformidad de ajustarse a sus términos (Artículo 31 fraccííon XXV de la ley y artículo 79 del Reglamento). g) Que los equipos, maquinaria y materiales de instalación permanente, cumplen con el el articulo 31 fraccion XX de la Ley, atendiendo al numeral 11 de las presentes bases de la convocatoria. h) Documentos que acrediten la capacidad financiera, declaración fiscal y estados financieros que correspondan al último trimestre del 2013, en caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha. (Artículo 44, fracción VI, del Reglamento) (Anexo T. 14). í) El Licitante presentará escrito bajo protesta de decir verdad que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del Ejercicio por Impuestos Federales, en caso de resultar ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 32 D del Código Fiscal de la Federación y la resolución Miscelánea Fiscal para el 2015 (Anexo T. 14. A). j) El Licitante presentará en un CD su propuesta técnica que incluya los Anexos desde el T.1 hasta el T.12, en formato PDF; con la finalidad de dar cumplimiento al decreto establecido en el diario oficial de la federación el pasado día 28 de Junio de 2011 que obliga a las dependencias a subir esta información al portal de Compranet. (Anexo T. 15). 22.2 PARTE (ECONÓMICA):LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN SE PRESENTARÁN EN FORMATO LIBRE DE ACUERD.o A L.oS CRITERI.oS SEÑALAD.oS EN LA LEY DE .oBRA PÚBLICA Y SU REGLAMENTO 22.2.1 Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. (Artículo 45 fracción I del Reglamento) (Anexo E.1).

17 d. 46

,

"

: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 22.2.2 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos y equipo de instalación permanente, relacionados en orden alfabético preferentemente. (Anexo E.2l. 22.2.3 Tabulador de salarios base de mano de obra del personal obrero, por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios (Articulo 45 fracción 111, del Reglamento) (Anexo E.3l. 22.2.4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. (Articulo 45 fracción IV, del Reglamento) (Anexo E.4l. 22.2.5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales (Artículo 45 fracción V, del Reglamento) (Anexo E.5l. 22.2.6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Artículo 45 fracción VI, del Reglamento) (Anexo E.5l. 22.2.7 Análisis del cargo por utilidad propuesta por el licitante (Articulo fracción VII, del Reglamento) (Anexo E.71 y analisis de cargos adicionales (Anexo E.7Al. 22.2.8 listado de insumas que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. (Artículo 45 fracción 11, del Reglamento) (Anexo E.Sl. 22.2.9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. (Artículo 45 fracción IX, del Reglamento) (Anexo E.9). 22.2.10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, así como con los que se mencionan en el numeral siguiente. (Artículo 45 fracción X, del Reglamento), (Anexo E.101. 22.2.11 Programa de erogaciones calendarizado de utilización mensual para los siguientes rubros:

y cuantificado

en partidas y subpartidas

a) De la mano de obra, para la ejecución de los trabajos de construcción y equipamiento de instalación permanente. (Anexo E.11 l. 18 d. 46

¡ ¡

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO.910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA POBLlCAA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZPALACIO, DURANGO b)

De la maquinaria y equipo deconstrucción, identificando su tipo y características. (Anexo E.12).

c)

De los materiales más significativos. (Anexo E.13).

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; asi como de la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación del equipo de instalación permanente (Anexo E.14) (Articulo 45, XI, inciso d) del Reglamento). 22.2.12 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que aplicará el anticipo en la forma y términos establecidos en su proposición (Anexo E.15), desglose de la inversion de los anticipos (articulo 138 del Reglamento) (Anexo E.15A). 22.2.13 Carta Compromiso de la proposición indicando el monto total de su propuesta sin incluir 1.V. A. yel plazo de ejecución de los trabajos (Anexo E.16). 22.2.14

Presentar opinón del SAT actualizada.

22.2.15 El Licitante presentará en un CD y en formato PDF el catálogo de conceptos (Anexo E.9) que forma parte de su propuesta económica; esto con la finalidad de dar cumplimiento al decreto establecido en el diario oficial de la federación el pasado día 28 de Junio de 2011 que obliga a las dependencias a subir esta información al portal de Compranet. (Anexo E. 17) 23 PROCEDIMIENTO L1CITATORIO 23.1

APERTURA DE LA PROPUESTA

Se recibirán las proposiciones de los Iicitantes, en sobre cerrado y se procederá a la apertura del sobre, efectuándose la revísión CUANTITATIVA de los documentos que integran las propuestas, haciendose constar la documentacion presentada sin que ello ímplique la evaluacion de su contenido. La falta de firma de alguno de los licitantes en el acta correspondiente, no invalidarán su contenido, alcances y efectos. 24 CRITERIOS QUE SE APLICARÁN ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO

EN LA EVALUACiÓN

DE LAS PROPUESTAS, PARA LA

La SRNYMA para determinar la solvencia de las proposiciones, al realizar la evaluación verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, para tal efecto, considerará los procedimientos y criterios siguientes:

19 de 46

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO Para los procedimientos de contratación, en las cuales, la evaluación de las proposiciones se realice mediante el mecanismo de puntos, la SRNYMA realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas. La SRNYMA sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación igual o superior al minimo establecido en la presente convocatoria a la licitación para la propuesta técnica. Sólo se podrá adjudicar el contrato respectivo, al licitante cuya proposición cumpla con los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igualo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la SRNYMA antes de realizar la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de puntos, verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos: 24.1

Generales

24.1.1 Que se cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en las presentes bases de licitación de la convocatoria. Para la evaluación técnica- económica se aplicará lo dispuesto en el articlulo 64 y 65 del Reglamento 24.1.2 En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artíc\llo 67 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 24.2

De los estados financieros

24.2.1 El capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en el tiempo de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. (Artículo 64, fracción VI, inciso a) del Reglamento) 24.2.2 Tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez de el licitante. (Artículo 64, fracción VI, inciso b) del Reglamento). 24.2.3 El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. (Artículo 64, fracción VI, inciso c) del Reglamento). 24.3

En el aspecto técnico

20 d. 46

..

i S.ECRETARÍA

DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999.N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 24.3.1 Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. (Artículo 36, fracción 11, primer párrafo del Reglamento). 24.3.2 Que la maquinaria y equipo de construcción sea adecuada, suficiente y necesaria, para cubrir las necesidades en el desarrollo de la obra, sea o no propiedad de el licitante y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo propuesto. (Artículo 64, fracción 111 del Reglamento). 24.3.3 Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. (Artículo 64, fraccíón IV del Reglamento). 24.3.4 Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución, considerado en su propuesta. (Articulo 64, fracción V del Reglamento). 24.3.5 Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA SRNyMA. (Artículo 64 apartado A fracción 1,inciso a) del Reglaménto). 24.3.6 Los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utílización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. (Articulo 64,apartado A fraccíón 1,inciso b) del Reglamento). 24.3.7 Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimíentos considerados por el licitante y con el procedimiento constructivo a realizar . (Artículo 64, apartado A, fracción 1, inciso c) del Reglamento) 24.3.8 Que los insumos propuestos en el listado sean los calendarizados en .el programa de suministro correspondiente, debiendo guardar congruencia con los programas de ejecución.(Artículo 64 apartado A fracción fracción I inciso e) 24.3.9 Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el licitante, sean adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse, y que sean congruentes en su utilización con el procedimiento constructivo propuesto. (Artículo 64, Apartado A, fracción 11,ín~iso b) del Reglamento). 24.3.10 Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. (Artículo 64, Apartado A, fracción 11,inciso c) del Reglamento). 21 de 46

i.

, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES y MEDIO AMBIENTE

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-910009999-N15-2015 PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL MECANISMO DE EVALUACiÓN DE PUNTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN DEL SITIO CONTAMINADO EX FÁBRICA "LA JABONERA" - LA ESPERANZA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 24.3.11 Que en el consumo de material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate. (Articulo 64, Apartado A, fracción 111, inciso a) del Reglamento). 24.3.12 Que las características, especificaciones y calidad de los materiales asi como el equipo de instalación permanente cumplan con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y a falta de éstas, con las normas internacionales en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o en su caso, con las especficaciones de funcionalidad emitidas por LA SRNyMA, en los términos que éste determine, por conducto de la Coordinación de Construcción y Planeación Inmobiliaria, establecidas en las presentes bases. 24.3.13 Que se hayan considerado los trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los trabajos. (Artículo 64, Apartado A, fracción IV, inciso e) del Reglamento) 24.3.14 Que los rendimientos de los materiales, mano de obra y maquínaria y equipo, considerados en los análisis de conceptos de tabajo, sean razonables y adecuados para su ejecución. 24.4

En el aspecto económico

24.4.1 Que cada documento contenga toda la información solicitada. (Artículo del Reglamento).

65, fracción

I

24.4.2 Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables acordes con las condiciones vigentes de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta tota!. (Artículo 65, fracción 11 del Reglamento). 24.5

Del presupuesto

de obra

24.5.1 Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario. (Artículo 65, Apartado A, fracción 1,inciso a) del Reglamento). 24.5.2 Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso